Recent heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw nog maar eens besloten dat de ingebruikname van een werk niet zomaar als oplevering in de zin van de UAV dient te gelden. Daar waar veelal wordt aangenomen dat de ingebruikname van een ‘werk’ impliceert dat dit werk is opgeleverd, hoeft dit dus niet zo te zijn.

Het belang van een oplevering in de UAV wordt gevormd door de rechtsgevolgen die in paragraaf 10 UAV aan oplevering worden verbonden; zo gaat het risico van het werk in beginsel over op de opdrachtgever. Meer van belang (voor onderhavige zaak) is de boete die een aannemer verbeurt, indien hij te laat oplevert.

Maastricht, een leuke stad voor een weekendje weg. Ook rondom kerst is het daar hartstikke gezellig, want dan is er namelijk altijd “Magisch Maastricht”. Op het Vrijthof, een groot plein midden in het centrum, is er dan een schaatsbaan, een reuzenrad, kerststalletjes, et cetera. Kortom, gezelligheid alom.